Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan Breeschoten Schilderwerk verstrekt.
- Aannemer: Breeschoten Schilderwerk, gevestigd te Houten.
- Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer voor het uitvoeren van schilderwerk en/of onderhoudswerkzaamheden.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachten van Breeschoten Schilderwerk. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Een offerte is gedurende 30 dagen geldig. De in de offerte vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in materialen- en lonenkosten.
Uitvoering van de opdracht
De aannemer voert de opdracht uit met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken die in de offerte zijn vastgelegd. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot extra kosten leiden, die vooraf met de opdrachtgever worden overlegd.
Leveringstijd
Opgegeven levertijden zijn indicatief. Vertraging in de levering als gevolg van omstandigheden buiten de macht van de aannemer geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Klachten
Klachten over het geleverde werk moeten binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk worden gemeld bij de aannemer. De aannemer onderzoekt de klacht en herstelt gebreken indien deze aan haar worden toegeschreven.
Aansprakelijkheid
De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door nalatigheid of wanprestatie van de aannemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij te late betaling kunnen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Breeschoten Schilderwerk is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
.png)